【招标信用】高县红岩路及人民法院旁支路项目高县红岩路及人民法院旁支路项目施工标段合同公告

高县红岩路及人民法院旁支路项目合同公告

项目名称	项目所在地
高县红岩路及人民法院旁支路项目高县红岩路及人民法院旁支路项目施工标段	四川省宜宾市高县庆符镇白鹤林大道99号

发包人名称	发包人地址	发包人电话
高县硕润建设开发有限公司	四川省宜宾市高县庆符镇白鹤林大道99号	08315851987
承包人名称	承包人地址	承包人电话
骁晟建设集团有限公司	四川省宜宾市高县庆符镇兰庭2号2幢1单元1-1-1号	08312332112

签约合同价（元）	签约合同价（其他价格形式）
9234343.91	9234343.91

签约合同日期（施工、监理适用）	计划开工日期	计划交工日期	计划竣工日期
2025年2月19日	2025年2月25日	2026年2月24日	2026年2月24日

签约合同日期（勘察、设计、货物适用）	计划开始日期	计划完成日期

承包人承担的工作	质量要求
本项目工程量清单及图纸所示全部内容	达到国家现行施工质量验收规范合格标准

承包人项目经理（施工适用）	证件及证号	技术负责人（项目总工）	证件及证号
文楚佳	建造师注册证：川 2512017201731101	黄茂涛	市政中级职称证：工 20327
承包人项目负责人（勘察、设计、监理、货物适用）		证件及证号

项目描述	2.1 标段划分：施工一个标段 2.2 建设地点：高县庆符镇 2.3 招标规模：本项目共包含两条路，均为新建道路工程，建设内容包括车行道工程、人行道工程、给排水工程、交安工程、路灯工程、行道树工程、电力工程、通信工程等，全长共约505.61m。其中红岩路设计范围北起S206，南至九华大道，设计全长约347.21m，道路规划红线宽度18m;人民法院旁支路设计范围北起正义街，南至迎宾路，设计全长约158.4m，道路规划红线宽度 16m。 2.4招标范围：本项目工程量清单及图纸所示全部内容。 2.5 总投资：1954.86万元。 2.6计划工期：12个月 。
备注（应至少注明是否为第一中标候选人及不选择第一中标候选人的理由）

注：1.项目名称要详细填写，有标段（包）的，应详细到标段（包）。
2.承包人是联合体的，应扩展表格分别填写。例：

承包人名称	承包人地址	承包人电话
甲公司	...	...
乙公司	...	...
丙公司	...	...

3.签约合同价（其他价格形式），是指除元（人民币）外的其他价格形式。如在某某标准下“下浮15%”等。签约合同价（元）应以阿拉伯数字填写。
4.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 2015年，填写为2015；2015/9/15 9:00:00填写为20150915－9:00:00。
5.招标人如未按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定中标人的，须在备注栏中填写理由。
6.发包人和其委托的代理机构（如有）在合同公告纸质文本上加盖单位公章（多页还应加盖骑缝章）并和电子文档一起上传到全国公共资源交易平台（四川省）。上传的电子文档作公告正文，纸质文本作为公告附件。