【招标信用】1#厂房屋面防腐工程（YBSXES(2026)1802）
【招标信用】1#厂房屋面防腐工程（YBSXES(2026)1802）：本条项目信息由剑鱼标讯四川招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 四川 宜宾市 | 采购单位 | 宜宾雅士德纺织有限公司 |
| 招标代理机构 | 项目名称 | 1#厂房屋面防腐工程 | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
| 项目编号： | YBSXES(2026)1802 | 项目名称： | 1#厂房屋面防腐工程 |
| 业主或委托单位： | *** | 咨询电话： | *** |
| 工期要求（天）： | 14 | 选取方式： | 随机抽取 |
| 项目预算价（元）： | ***.37 | 项目发包价（元）： | ***.33 |
| 资金来源： | 企业自筹 | 是否专门面向中小企业： | 是 |
| 报名开始时间： | 2026-10-09 00:00:00 | 报名结束时间： | 2026-10-13 23:59:59 |
| 选取开始时间： | 2026-10-14 10:00:00 | 自主选号时间： | 5分钟 |
| 资质类别及等级： | 提示：施工单位仅需满足任一资质类别及等级 | ||
| 资质类别 | 等级 | ||
| 施工总承包类--建筑工程施工总承包 | |||
| 专业承包类--防水防腐保温工程专业承包 | |||
| 履约保证金要求： | 履约保证金缴纳比例：成交金额的5%，由中选人在中选通知书推送后合同签订前向业主缴纳或提交。（账户信息由中选人联系业主获取） 缴纳方式：√银行转账√支票/汇票/本票√保函/保险 缴纳说明：允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。 备注： （1）采用支票、汇票、本票或者银行保函等非现金形式的履约担保必须提供中选人基本账户银行出具的保函原件。 （2）保函必须要在中国人民银行征信系统能够进行查询，否则将取消成交资格，并依法追究法律责任。 （3）退还方式、条件、时间：履约验收完成后，由业主5个工作日内无息退还。 （4）如中选人未按要求缴纳履约保证金，且又无正当理由的，将视为放弃中选。 （5）中选人不履行合同（包括不签订合同），验收结果不合格以及有其他违反国家相关法律法规的情形，履约保证金不予退还，将按照有关规定上缴国库。 | ||
| 项目所在地： | 屏山县 | ||
| 选取地点： | 屏山县公共资源交易服务中心 | ||
| 项目地址： | 屏山县屏山镇石盘工业园区 | ||
| 项目概况： | 建设地点：屏山县石盘工业园区 建设内容及规模：详见本项目工程量清单、图纸 | ||
| 项目负责人要求： | 项目经理应持有二级或以上建造师执业资格证书且安全生产考核合格证在效期内。 | ||
| 项目特殊要求： | 合同签订时间：中选通知书推送后 7 日内签订。 项目实施时间：合同签订后 3 日内进场施工。 价格要求：本项目发包价包括安全文明施工费、税费等所有费用。 工程质量要求：工程质量需满足行业标准和合同约定。 安全责任：工程建设整个活动期间，所有安全责任均由中选人承担。 保修期：在正常使用条件下，最低保修期限符合建设工程质量管理规定，没有规定的由发包方和承包方在签订合同时约定。 成本补偿和风险分担：由中选人自行考虑材料等因素，业主不再进行调价。 付款：1.本项目无工程预付款； 2.工程竣工，验收合格后，支付至合同价80%； 3.工程完成审核结算后，支付至审核结算金额的97%； 4.余3%为工程质量缺陷保证金，在缺陷责任期满后无息支付。 一、严禁转包和违规分包 本项目严禁转包和违规分包，且不得再次分包。中选人不得变更项目负责人, 中选人派驻施工现场的项目负责人与参选文件承诺不符的，视同转包。 二、验收要求及质量要求 1.该工程质量符合标准: 工程质量需满足现行国家规范和行业标准。 2.按照业主提供的工程量清单和相关要求进行施工，符合国家有关工程施工质量验收规范标准。 3.在项目完工后，施工单位通知业主组织验收，若验收不合格的，施工单位需按照工程质量要求整改后方可验收结算。 4.本项目严格按施工方案及工程量清单施工，产生的工程量变更需经业主单位确定，下达变更通知单后方可实施。 五、农民工工资保障 中选人应当根据《保障农民工工资支付条例》的规定，落实保障农民工工资支付主体责任，与招用的农民工书面约定或者通过依法制定的规章制度规定工资支付标准、支付时间、支付方式等内容，并按时足额支付农民工工资。 | ||
| 回避情形： | 无回避信息 | ||
| 合同主要条款、工程量清单或图纸等： | 施工合同、工程量清单、图纸.rar | ||
| 注意事项： | 1.满足条件的意向施工企业须在规定的时间内报名方可参与本项目的选取，报名时需上传响应文件（范本详见通知公告），响应文件格式不满足范本要求视为无效响应。 2.施工企业报名成功即视为自行承诺满足本项目的所有要求，经查实不满足要求将纳入诚信管理，并按规定暂停或取消宜宾市小额工程交易平台入驻资格。 3.不同施工企业报名联系方式相同或从同一企业（或同一自然人）的互联网协议地址（IP地址）参与本项目选取报名，视为无效报名。 4.技术咨询电话020-22043119 | ||
| 工程名称: | 1#厂房屋面防腐工程 | ||||
| 标段名称: | |||||
| 最高投标限价 | |||||
| 最高投标限价(小写): | ***.37元 | ||||
| (大写): | 叁拾伍万陆仟玖佰柒拾元叁角柒分 | ||||
| 招 标 人: | 编制单位: | ||||
| (单位盖章) | (单位盖章) | ||||
| 法定代表人或其授权人: | 法定代表人或其授权人: | ||||
| (签字或盖章) | (签字或盖章) | ||||
| 编 制 人: | 审 核 人: | ||||
| (造价专业人员签字及盖章) | (一级注册造价工程师签字及盖章) | ||||
| 编制时间: | |||||
| 扉-2 | |||||
| 编 制 说 明 | |
| 工程名称：1#厂房屋面防腐工程 | |
| 1.工程概况1#厂房屋面防腐工程，压型彩钢屋面板表面除锈，涂刷防腐油漆。 2.工程量清单 2.1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013等工程量计算规范； 2.2.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年版）； 2.3.《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020年版）建筑安装工程费用计取； 2.4.规费按最高档计取，结算时按2020定额相关规定调整； 2.5.税金（增值税）按川建造价发【2019】181号文件：本工程税率按9%计取，附加税按0.261%计取，结算时根据中标人所持税务登记证所列纳税标准进行结算； 2.6.暂列金额：无； 3.工程量清单编制依据 3.1.人工费调整按川建价发〔2026〕16号文； 3.2.材料价格按最新发布的四川省宜宾市信息价(2026年7月)执行，信息价中没有的材料根据询价； 3.3 安全文明施工费:环境保护费、安全施工费、文明施工费、临时设施费按川建行规〔2024〕15号 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》按上限计取，结算时安全文明施工费按川建行规〔2024〕15号 四川省住房和城乡建设厅关于印发《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》计取； 3.4 建设单位提供的设计方案和工程量清单。 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 4.1.工程质量要求：达到国家现行施工验收规范一次性验收合格标准； 4.2.材料质量要求：材料符合国家验收规范及强制性条文规定； 4.3.施工要求：满足当地政府和建设行政主管部门安全文明及施工相关要求的规定，且符合施工规范及验收标准的相关要求。 5.其他说明 5.1清单已包含材料、成品性能检测费用； 5.2安全文明施工费已包含现场围护设施费用，不单独套项； 5.3本工程屋面平面面积为15317平方，波峰波谷展面后面积约为20739平方米，本项目按展开面积计算工程量，不再另行折算，屋脊、檐口、搭接及螺栓节点边角补涂等工作内容包含在综合单价内，不另计面积； 5.4建渣和材料临时堆放需由甲方指定地点合理堆放并及时转运，如未按甲方要求转运堆放，产生的环保影响由施工单位负责； 5.5建渣外运：施工单位在符合国家相关环保规定的情况下自行处理，费用包含在发包价中，不单独体现。 5.6材料二次转运包含在综合单价中，不再单独计取。 | |
| 建设项目最高投标限价汇总表 | ||||||
| 工程名称：1#厂房屋面防腐工程 | ||||||
| 序号 | 单项工程名称 | 工程规模 | 金额(元) | 其中：(元) | ||
| 数值 | 计量单位 | 暂估价 | 安全生产措施费 | |||
| 1 | 单项工程1 | 平方米 | ***.37 | 18957.75 | ||
| 2 | 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 | - | - | - | - | |
| 合 计 | ***.37 | 18957.75 | ||||
| 单项工程最高投标限价汇总表 | ||||
| 工程名称：1#厂房屋面防腐工程\单项工程1 | ||||
| 序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） | |
| 暂估价 | 安全生产措施费 | |||
| 1 | 建筑与装饰工程 | ***.37 | 18957.75 | |
| 合 计 | ***.37 | 18957.75 | ||
| 单位工程最高投标限价汇总表 | |||
| 工程名称：1#厂房屋面防腐工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | |||
| 序号 | 汇总内容 | 金额（元） | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项及单价措施项目 | 296152.92 | |
| 2 | 总价措施项目 | 18957.75 | - |
| 2.1 | 其中：安全文明施工费 | 18957.75 | - |
| 3 | 其他项目 | - | |
| 3.1 | 其中：暂列金额 | - | |
| 3.2 | 其中：专业工程暂估价 | - | |
| 3.3 | 其中：计日工 | - | |
| 3.4 | 其中：总承包服务费 | - | |
| 4 | 规费 | 11602.77 | - |
| 5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | - | |
| 6 | 税前不含税工程造价 | 326713.44 | - |
| 6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 | - | |
| 7 | 销项增值税额 | 29404.21 | - |
| 8 | 附加税 | 852.72 | - |
| 招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 | ***.37 | ||
| 分部分项工程项目清单计价表 | |||||||
| 工程名称：1#厂房屋面防腐工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | |||||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） | |
| 综合单价 | 合价 | ||||||
| 1 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1.基层清理、除锈等级：手工除锈，清除油污、浮锈、焊渣、灰尘，除锈等级满足业主及规范要求； 2.涂料名称： 环氧防锈底漆,聚氨酯银粉面漆； 3.施工方式：手工涂刷； 4.涂刷遍数：一底一面； 5.工程量按压型彩钢板展开面积计算，本清单工程量即为展开面积，不再另行折算； 5.其他：基面清理、油漆调配、手工涂刷、边角补涂、成品保护、材料运输、建渣清理运输等综合考虑至综合单价中，不单独计取。 | m2 | 20739 | 14.28 | 296152.92 |
| 合 计 | 296152.92 | ||||||
| 措施项目清单计价表 | |||||
| 工程名称：1#厂房屋面防腐工程\单项工程1【建筑与装饰工程】 | |||||
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 价格（元） | 备注 |
| 1 | 总价措施项目清单 | ||||
| 1.1 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 1. 环境保护包含范围：现场施工机械设备降低噪音、防扰民措施费用；水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料密闭存放或采取覆盖措施等费用；工程防扬尘洒水费用；土石方、建渣外运车辆冲洗、防洒漏等费用；现场污染源的控制、生活垃圾清理外运、场地排水排污措施的费用； 其他环境保护措施费用2. 文明施工包含范围：“五牌一图”的费用；现场围挡的墙面美化（包括内外粉刷、刷白、标语等）、压顶装饰费用；现场厕所便槽刷白、贴面砖,水泥砂浆地面或地砖费用，建筑物内临时便溺设施费用；其他施工现场临时设施的装饰装修、美化措施费用；现场生活卫生设施费用；符合卫生要求的饮水设备、淋浴、消毒等设施费用；生活用洁净燃料费用；防煤气中毒、防蚊虫叮咬等措施费用；施工现场操作场地的硬化费用；现场绿化费用、治安综合治理费用；现场配备医药保健器材、物品费用和急救人员培训费用；用于现场工人的防暑降温费、电风扇、空调等设备及用电费用；其他文明施工措施费用3. 安全施工包含范围：安全资料、特殊作业专项方案的编制，安全施工标志的购置及安全宣传的费用；“三宝”（安全帽、安全带、安全网）、“四口”（楼梯口、电梯井口、通道口、预留洞口），“五临边”（阳台围边、楼板围边、屋面围边、槽坑围边、卸料平台两侧），水平防护架、垂直防护架、外架封闭等防护的费用；施工安全用电的费用，包括配电箱三级配电、两级保护装置要求、外电防护措施；起重机、塔吊等起重设备（含井架、门架）及外用电梯的安全防护措施（含警示标志）费用及卸料平台的临边防护、层间安全门、防护棚等设施费用；建筑工地起重机械的检验检测费用；施工机具防护棚及其围栏的安全保护设施费用；施工安全防护通道的费用；工人的安全防护用品、用具购置费用；消防设施与消防器材的配置费用；电气保护、安全照明设施费；其他安全防护措施费用4. 临时设施包含范围：施工现场采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等围挡的安砌、维修、拆除费或摊销费；施工现场临时建筑物、构筑物的搭设、维修、拆除或摊销的费用；如临时宿舍、办公室，食堂、厨房、厕所、诊疗所、临时文化福利用房、临时仓库、加工场、搅拌台、临时简易水塔、水池等。施工现场临时设施的搭设、维修、拆除或摊销的费用。如临时供水管道、临时供电管线、小型临时设施等；施工现场规定范围内临时简易道路铺设，临时排水沟、排水设施安砌、维修、拆除；其他临时设施费搭设、维修、拆除或摊销的费用 | 18957.75 | |
| 1.2 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 在工程施工过程中，对已建成的地上、地下设施和建筑物进行的遮盖、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用 | ||
| 1.3 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 | 对已完工程及设备采取的覆盖、包裹、封闭、隔离等必要保护措施所发生的费用 | ||
| 1.4 | 011707008001 | 工程定位复测费 | |||
| 小计 | 18957.75 | ||||
| 2 | 单价措施项目清单 | ||||
| 2.1 | 垂直运输 | ||||
| 2.1.1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 垂直运输机械的固定装置、基础制作、安装2. 行走式垂直运输机械轨道的铺设、拆除、摊销 | ||
| 小计 | |||||
| 2.2 | 超高施工增加 | ||||
| 2.2.1 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物超高引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效2. 高层施工用水加压水泵的安装、拆除及工作台班3. 通讯联络设备的使用及摊销 | ||
| 小计 | |||||
| 2.3 | 大型机械设备进出场及安拆 | ||||
| 2.3.1 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | ||
| 小计 | |||||
| 2.4 | 施工排水、降水 | ||||
| 2.4.1 | 011706001001 | 成井 | 1.准备钻孔机械、埋设护筒、钻机就位；泥浆制作、固壁；、成孔、出渣、清孔等。2.对接上、下井管（滤管），焊接，安放，下滤料，洗井，连接试抽等。 | ||
| 2.4.2 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.管道安装、拆除，场内搬运等。2.抽水、值班、降水设备维修等。 | ||
| 小计 | |||||
| 小计 | |||||
| 合 计 | 18957.75 | - | |||
合同协议书
***（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施1#
厂房屋面防腐工程，己接受公司（承包人名称，以下简称“承
包人”）对该项目施工的响应文件。发包人和承包人共同达成如下协议。
1．本协议书与下列文件一起构成合同文件：
(l）合同协议书；
(2）中选通知书；
(3）响应文件及附录；
(4）合同条款；
(5）技术标准、规范和有关技术文件要求；
(6）抽选公告及其附件；
(7）图纸；
(8）已标价工程量清单；
(9）其他合同文件。
2．上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序
在先者为准。
3．主要工程内容（具体以设计图为准）：详见本项目工程量清单、图纸。
4．(1)工程总价（含税价）人民币（大写）XXXXXXXXX元（￥），增值税税
率为9%。
(以本合同约定的结算办法结算工程价款)。
付款方名称：XXXXX纳税识别号：XXXX
地址：XXXXXX电话：XXXXXXXXXX
开户行：XXXXXXXXXXXX帐号：XXXXXXXXXX
5．承包人项目经理（建造师）：
6．工程质量符合建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013、《工程建
设标准强制性条文房屋建筑部分2013年》相关规范施工，一次性验收合格标准。
7．承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。
8．发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。
9．承包人应按照发包人指示开工，工期为14日历天。
10．本协议书一式捌份，合同双方各执肆份。
11．合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。
（此页无正文）
发包人：***（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
经办人:（签字）
2026年月日
承包人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
经办人:（签字）
2026年月日
合同条款
1.一般约定
1.1.2合同当事人和人员
1.1.2.1合同当事人：指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2发包人：1#厂房屋面防腐工程合同协议书中与承包人签字的当事
人。
发包人派驻的工程师
姓名：
职务：
职权：对工程施工进行监督、管理和协调；负责隐蔽工程、工程量、变更
的核定，工程款拨付的初审；配合初审工程结算及承包方派驻工地的人员的资
格；要求承包人撤换由其委派或聘用的不能胜任、玩忽职守或工作不负责任的
现场管理人员和班组。
1.1.2.3承包人：在xxxx工程合同协议书中与发包人签字的当事人。
1.1.2.4承包人项目经理：姓名，资质证书编号
1.1.2.5发包人派遣工程师：姓名，是受发包人委托对合同履行实施管理
的代表。
1.1.3工程和设备
1.1.3.1永久工程：
1.1.3.2单位工程：本工程施工图范围内的永久工程。
1.1.3.3永久占地：本合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.4临时占地：本合同工程需临时占用的土地。
1.1.4日期
1.1.4.1开工通知：发包人发出的开工函件。
1.1.4.2开工日期：以发包人派驻工程师签发开工令的开工日期为准。
1.1.4.3本合同签约工期为14个日历天。
1.1.4.4缺陷责任期：本合同缺陷责任期为：两年。
1.2语言文字
除专用术语外，合同使用的语言文字为中文（汉语言）。
1.3法律
按合同条款执行
1.4合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除合同条款另有约定外，解
释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中选通知书；
（3）响应文件及其录；
（4）合同条款；
(5）抽选公告及其附件；
（6）技术标准、规范和有关技术文件要求；
（7）图纸、图纸、审查报告及相关变更、地质情况勘察报告；
（8）已标价工程量清单；
（9）其他合同文件。
1.5图纸和承包人文件
1.5.1图纸的提供
发包人向承包人提供图纸套数：贰套，提供图纸的时间：合同签订后7日
内。
发包人对图纸的保密要求和保密期限：未经发包人同意，不得对其他第三
方转借、提供或透露施工图信息资料。
1.5.2承包人提供的文件
提供文件的类别：施工组织设计（含项目部人员及分工、施工方案、安全
方案、环保方案、质量控制、总进度计划等）、乙购材料选用表（含材料样
品）。
提供文件的时间：合同签署后2日内
提供文件的数量：1份。
发包人批复的期限：1日内。
1.5.3图纸的修改
图纸需要修改和补充的相应部位：根据施工实际需要确定。
发包人签发期限：在收到修改图纸后1日内签发。
1.6联络
双方往来函件
函件送达的期限：1日内
发包人接受函件的地点：施工现场接收人（签字/日期）
承包人接受函件的地点：施工现场接收人（签字/日期）
1.7转让
合同权利的转让：不得转让。
2．发包人义务
2.1提供施工场地
（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前2天达到能够进
场的要求；
（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要
求。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：开工前2天发包人明确
施工现场出入口位置并符合厂区道路管理要求。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：由承包人自行考察并承担相应
费用。
（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：该项目为
维修工程，不具备办理报批手续条件，自行组织验收。
（6）水准点与坐标控制点交验要求：/。
（7）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护
建筑）、古树名木的保护工作：/。
（8）双方约定发包人应做的其他工作：无。
2.2组织设计交底
图纸会审和设计交底时间：根据施工现场安排。
2.3支付合同价款
发包人按本合同的约定支付合同价款（支付方式详见预付款及进度款支付
的条款）。
合同价款的确定：
（1）本合同为固定单价合同，不因政策性费率和建筑材料价格的变化等因
素而调整清单单价。工程完工结算时，其中税金按照《四川省建设工程工程量
清单计价定额》（2020版）规定计取。施工用水电费挂表计量按实扣除，施工过
程中因停水、停电造成损失由承包人承担。
（2）工程量的计算依据是设计施工图、设计变更和竣工图；工程量的计算
规则按2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》计算。
（3）工程量清单中已有适用于变更工程的单价，按工程量清单中已有的价
格确定。若工程因设计变更或其它原因造成在结算时无适用于变更工程的价格，
应按类似于变更工程的价格执行（类似项划分原则：清单定额同分部分项下子
项的分项工程；类似工艺及类似构造的分项工程；装饰工程同部位不同材料的
分项工程）；没有适用或类似于变更工程的价格，执行《四川省建设工程工程量
清单计价定额》（2020版）由承包人填报、自行采购，并填写《主要材料价格表》
报发包人审核，所报材料价格在任何情况下不予以调整,如发包人原因调整材料
品牌、规格型号除外。人工费综合调整按宜宾地区签订合同前文件执行，总价
措施费项目中安全文明施工费与规费按《四川省建设工程工程量清单计价定额》
（2020版）规定计取，单价措施费项目经发包人认定后按实计取，施工用水电
费挂表计量，按实扣除。发包人实际核定的材料单价与承包人响应文件中所报
材料单价不一致时（包括清单已有项目和类似项目），结算时其材料单价按照承
包人提供的《分部分项工程量清单综合单价分析表》作相应调整。竣工工程量
发生变化按实计算。
（4）措施费已在工程量清单中已计取,在工程完工结算时,对所有项目(包
括增减工程量)发包人按下述方式结算给承包人。即：总价措施费项目中安全文
明施工费与规费按《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2020版）规定计取。
2.4组织竣工验收
承包人提供竣工图的约定：在提交竣工验收报告时提供完整的竣工资料和
竣工图各两套。
中间交工工程的范围和竣工时间：若发包人无特殊要求，应与工程整体一
次性竣工验收。
2.5其他义务：无。
3.承包人义务
3.1承包人的一般义务
3.1.1已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已施工工程未交付发包人
之前，承包人负责已完工程的保护工作，其费用已包含在发包价中。已完成的
成品受到损害，由承包人责成责任方修复和赔偿，费用由责任方承担。
3.1.2其他义务
（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：_在施工前向发包人提供实施
性施工组织设计、安全施工方案。
（2）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：按发包人要求。
（3）双方约定承包人应做的其他工作：①协调处理好工程进场及施工过程
中相邻周边关系，确保工程进度顺利。②控制施工现场扬尘、噪音等造成环境
污染。
（4）承包人应配合发包人完善有关部门办理事项的相关资料提供。
3.2履约担保
3.2.1履约担保：履约保证金缴纳比例：成交金额的5%，由中选人在中选
通知书推送后合同签订前向业主缴纳或提交。
缴纳方式：☑银行转账☑支票/汇票/本票☑保函/保险
缴纳说明：允许以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函
等非现金形式提交。
3.2.2差额履约担保：_无。
3.2.3履约担保的退还时间：履约、验收完成后，由业主5个工作日内无息
退还。
3.3分包
工程分包
本工程发包人同意承包人分包的工程：/
3.4承包人项目经理
3.4.1项目经理姓名：职务：建造师
项目经理的职权：工程工期进度、施工质量、安全管理等
3.4.2承包人项目经理的授权人姓名：职务：项目执行经理
职责：_行使本项目的工期进度、质量、安全及本施工项目部的职工任免权。
3.5保障承包人员的合法权益
承包人须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，明确劳动报酬，购
买现行规定的所有综合保险。承包人承诺及时足额支付工资等劳动报酬，不得
拖欠农民工工资。若因承包人的责任，发生承包人未按时支付农民工工资、材
料款项等，造成不良社会影响或影响工程进度的，一切责任由承包人承担。发
包人有权对承包人的工程款进行监控管理或直接支付给相关单位或个人，承包
人不得有任何异议。同时发包人将对承包人处以代付金额10%的违约金，所代付
金额和违约金将从工程进度款中扣除。并按有关规定报有关主管部门，记录承
包人的不良行为，同时报建设行政主管部门实行市场禁入处罚。
3.6不利物质条件
本工程的不利物质条件：无。
4．材料和工程设备
4.1承包人提供的材料和工程设备
4.1.1承包人采购材料和设备采购和管理的约定：
（1）承包人采购的材料应符合设计和国家规范要求。并提供证明其合格的
质量保证资料，按照合同要求进行管理，经验收合格后方可进场使用。
（2）承包人采购材料应与施工图和工程量清单的要求相符合。
（3）承包人在采购材料前，须提前报请发包人认可所选品牌、规格和品质；
发生变更的材料和抽选暂定价格的材料，应当经过发包人认质定价后，方可采
购。若承包人未办理认质定价手续，所造成的损失自行承担。
（4）承包人采购材料若程序不符合合同管理约定、质量不符合要求或不能
及时供应到现场，发包人有权改为自己采购。竣工结算按实际产生的工程量执
行，材料结算按发包人采购价格扣除。
（5）若承包人购进的材料与认质定价单要求不符，该部分材料发包人可直
接改为发包人采购。已施工部分承包人应进行返工并接受发包人的经济处罚
（最高不超过合同金额的10%）。
承包人可代为调剂串换的材料和设备：报经发包人同意，方可调剂串换。
4.1.2承包人采购的各项材料和工程设备：承包人应向发包人提交其负责
提供的材料和工程设备的品种、规格、数量、质量和供货时间、供货人及质量
证明文件等报送发包人审批，并按照规范实行有见证送检，费用由承包人承担。
4.2发包人提供的材料和工程设备
发包人提供的材料和工程设备的约定：无。
5、施工设备和临时设施
5.1承包人提供的施工设备和临时设施
承包人的施工设备和临时设施的约定：/。
5.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施的约定：无。
5.3施工设备和临时设施专用于合同工程
施工设备和临时设施专用于合同工程的约定：/。
6．交通运输
6.1道路通行权和场外设施
施工场地专用和道路通行权以及场外设施等的约定：/。
6.2场内施工道路
施工所需的临时道路和交通设施修建、维修、养护和管理等的约定：/。
6.3超大件和超重件的运输
超大件或超重件运输手续及有关费用的约定：无。
7．测量放线
7.1施工控制网
7.1.1发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的
时间：/。
8．施工安全、治安保卫和环境保护
8.1发包人的施工安全责任
发包人对施工安全责任的约定：按发包人进场后与技安部签订的安全责任
条款执行。
8.2承包人的施工安全责任
承包人对施工安全责任的约定：承包人应遵守工程建设安全生产有关的管
理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施
的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除安全事故隐患。由此造成的所有
事故的责任和因此发生的费用，由承包人全部承担。
因承包人原因致使发包人或第三方人员发生受伤及伤亡，责任由承包人全
部负责。
施工安全措施计划报送发包人审批时间：准备进场施工前三天。
8.3治安保卫
8.3.1施工场地的治安保卫事项及职责的约定：由承包人负责编制施工场地
治安管理计划，制定预案，当发生治安事件时，立即报告发包人相关职能部门
及当地政府。
8.3.2应对施工场地突发治安事件的约定：承包人应在工程开工前3日编
制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工
过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件
的，承包人应立即向当地政府报告，并积极协助当地有关部门采取措施平息事
态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。。
8.4环境保护
8.4.1承包人在施工期间环境保护工作的内容：按当地环保部门、住建局的
要求执行，严格控制扬尘、噪音污染，所有的废水、污水应按批准的方法处理
后排入排污系统，涉及夜间施工的承包人应按屏山县住建局要求办理夜间施工
许可证。
8.4.2承包人编制施工环保措施计划报送发包人审批时间：/。
9．进度计划
9.1合同进度计划
承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：合同签订后2
日内。
发包人批复、确认的时间：接到后1日内。
群体工程中有关进度计划的要求：/。
10.开工和竣工
10.1开工
10.1.1单位工程开工期约定：以发包人发布开工令的开工时间为准；
10.1.2合同工期总日历天数：14个日历天。
10.1.3延期开工损失赔偿费及限额约定：因承包人原因致使开工时间推迟
的，每超过1天,承包人支付2000元延时开工赔偿金（在工程款中扣除），误期
赔偿费限额为合同总价10%。
10.2竣工
单位工程竣工日期：
10.3发包人的工期延误
因以下原因造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延和（或）增加费
用：
（1）发包人造成工期延误：工期顺延；
（2）其他情况：无。
10.4异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件导致工期延误，承包人要求发包人延长工期的约定：
该项目为屋面油漆工程，六级以上的强风，连续3日以内有降水及其它恶劣天
气导致的延误，经发包人认可后，工期可顺延，但费用不变。
10.5承包人的工期延误
承包人原因造成工期延误，承包人承担的违约责任和赔偿损失费：按合同
约定的竣工日期组织完成施工任务，承担工期增加的所有费用，并支付发包人
工期延误每天2000.00元的赔偿。造成其他损失的，按实予以赔偿。违约金的
计算方法：延误天数×2000.00元/天＝延误违约金；如该违约金不足以弥补发
包人损失的，承包人还应当据实赔偿。
10.6工期提前
发包人要求承包人提前竣工增加费用的计算和支付:无。
发包人向承包人支付工期提前奖金的约定：无。
11．暂停施工
11.1承包人暂停施工的责任
（5）承包人承担的其他暂停施工：无。
12．工程质量
12.1工程质量要求
12.1.1工程质量应当达到的标准：符合国家现行行业验收标准。
12.1.2因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人有
权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期
延误由承包人承担。
12.2承包人的质量管理
12.2.1承包人向发包人提交工程质量保证措施文件的期限：施工合同签订
前。
12.2.2发包人审批期限：接到后3日内；
12.3工程隐蔽部位覆盖前的检查
12.3.1承包人私自覆盖
承包人未通知现场代表、发包人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，
发包人、现场代表有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和
（或）工期延误由承包人承担。
12.3.2隐蔽工程和中间验收
工程隐蔽部位覆盖的检查：按工程质量验收规范及其他相关规定执行。
12.4清除不合格工程
不合格工程清除的约定：按合同条款执行，产生的费用及工期损失由承包
方负责。
13．试验和检验
13.1材料、工程设备和工程的试验和检验
对材料、工程设备和工程的试验和检验的约定：所有材料进场应经过承包
人、现场代表现场检验并签署现场材料报审表后方可使用。材料检测报告、材
料合格证等由供应方提供。需送有检测资质单位检测的材料，发包人负责监督，
现场代表负责见证取样，承包人负责送检，费用由承包人承担。
13.2现场材料试验
现场材料试验的约定：执行合同条款。
13.3现场工艺试验：现场工艺试验的约定：/。
14．变更
14.1变更的范围和内容
变更的范围和内容的约定：以发包人书面通知内容为准
14.2变更权的约定：
（1）特殊变更可在施工前、施工中、施工后提交承包人，承包人应当执行。
因变更导致返工所产生的费用，须经发包人认可后，由发包人承担。
（2）发包人如认为有必要时，可作以下变更：取消合同中的任何单项工
程；改变合同中的任何工作的性质、质量或种类；
（3）未经发包人同意，承包人不得进行任何工程变更。
（4）变更引起的工程量增减，综合单价均不作调整。
14.3变更程序
14.3.1变更估价
承包人提交的变更报价书必须经发包人及发包人规定的程序认可。
14.3.2变更指示由发包人按发包人管理程序批准后发出；变更必须经发包
人及发包人管理程序批准。
14.4变更的估价原则
承包人在工程变更确定后2天内，提出变更工程价款的报告，经工程师核
准，报发包人确认后调整。除合同另有规定外，工程变更或设计变更后单价的
确定，按本合同合同条款第2.3款的规定执行。
15．价格调整
物价波动引起的价格调整：
☐可以调整。根据合同条款第2.3款的规定执行。
☑不可以调整。在履行合同时，应按照合同约定的单价和价格作价进行支
付，即工程量清单中标明的单价和价格在合同执行过程中是固定不变的，不因
物价波动而调整，风险和收益由承包人自行承担。但因法律变化引起的价格调
整除外。
16.合同价款及调整
(1)采用固定综合单价：按合同条款第2.3款的规定办理。
(2)合同价款中包括的风险：按合同条款第2.3款的规定办理。
17．计量与支付
17.1计量
17.1.2计量方法
工程量计量规则和方法的约定：按本合同合同条款第2.3款的规定执行。
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：/。
17.1.3计量周期
计量周期按：/。
17.1.5总价子目的计量
总价子目的计量约定：/。
17.2工程预付款
17.2.1工程预付款：无。
17.3工程进度付款
17.3.1进度付款和支付时间
17.3.2工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:按
合同条款第17.2.1款办理。
17.3.3工程量确认
承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：/。
17.3.4工程款（进度款）支付
1.本项目无工程预付款；
2.工程竣工，验收合格后，支付至合同价80%；
3.工程完成审核结算后，支付至审核结算金额的97%。
4.余3%为工程质量缺陷保证金，在缺陷责任期满后无息支付。
5.工程竣工结算，由承包人编制竣工结算书，经发包方工程管理部门初审，
再经发包人监察审计部门内审及外部中介审计机构外审，交发包人财务抽审。
承包人应积极配合审计工作。
（6）结算款支付方式：对于工程涉及的各类款项，发包人有权使用银行承
兑汇票进行支付；
17.4质量保证金
质量缺陷保证金扣留的金额或比例：工程质量缺陷保证金为工程结算价款
的3%，从工程结算价款中扣除，质量缺陷责任期满，无息退还。
17.5竣工结算
17.5.1工程造价的计算
（1）本工程必须按照国家颁发的工程质量验收标准和施工规范，以及工程
验收备案制的要求进行竣工验收。承包人应在竣工验收后60日内向发包人提供
竣工结算书两套、审定的竣工图两套、竣工资料以及结算相关资料两套；同时
将竣工验收合格的工程移交给发包人，发包人、承包人必须在工程移交后，再
进行工程竣工结算。
（2）以审核后的工程竣工图、现场签证、经确认的技术核定、设计变更及
工程更改作为实际完成工程量的计算依据。
（3）工程竣工结算，由承包人编制竣工结算书，经发包方工程管理部门初
审，再经发包人监察审计部门内审及外部中介审计机构外审，交发包人财务抽
审。是否收取违约金根据项目情况拟定(施工单位报送的竣工结算书金额不得高
出最终审定结算的5%，否则将按超出部分的10%收取违约金，并在工程款中扣
除。）承包人应积极配合审计工作。
17.5.2竣工付款证书及支付时间
发包人审计部门做出审计报告后与承包人办理财务结算，且承包人向发包
人（或工程款付款人）提供9%销项增值税专用发票后，方予以支付尾款（扣除
质保金）。
若承包人延迟提交结算资料，导致的工程款拖欠、结算审计报告延迟做出
的，均由承包人自行承担相应一切后果。承包人不得以拖欠材料款、拖欠民工
工资等理由要求发包人额外支付工程款，不得向政府等有关部门申诉。
17.6最终结清
最终结清申请单
最终结清申请单份数：1份。
最终结清申请单提交的期限：质量缺陷责任期满后。
18．竣工验收
18.1验收
竣工验收时间：竣工后承包人向发包人提供竣工资料后7日内。
中间交工工程的范围和竣工时间：/。
18.2试运行试运行的内容及要求的约定：无。
18.3竣工清场
对承包人竣工清场的约定：在工程竣工检验后，承包人应在5日内从施工
现场清除并运出承包人装备、剩余材料、垃圾和各种临时设施，并保持整个现
场及工程整洁，达到发包人认为合格的使用状态。
18.4施工队伍的撤离
对施工队伍撤离施工场地的时限和具体要求的约定：按合同条款执行。
19.缺陷责任与保修责任
19.1缺陷责任期的延长
由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目
标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷
责任期。
19.2保修责任
工程质量保修范围、期限和责任（详见相关规范性文件的约定），质量保证
金于缺陷责任期届满后一次性无息退还承包人。
20、保险
20.1工程保险
工程保险约定：(1)发包人投保内容：发包人派驻现场人员的工程意外伤
害保险由发包人办理。发包人委托承包人办理的保险事项：无。
(2)承包人投保内容：承包人在工程现场所有施工人员、机具等的有关保
险，由承包人负责办理并承担费用。
21.不可抗力
21.1不可抗力的确认
发包人承包人约定的其他不可抗力：按合同条款执行
（1）由自然原因引起的自然现象，如火灾、旱灾、地震、风灾、大雪、山
崩等；由社会原因引起的社会现象，如战争、动乱、政府干预、罢工、禁运、
市场行情等。人为障碍，如政府干预、不颁发许可证、罢工、市场行情的剧烈
波动，以及政府禁令、禁运及政府行为等）；（2）其他：以当地建设主管部门认
定为准。
21.2不可抗力后果及其处理
不可抗力造成损害的责任
不可抗力造成损害责任承担的约定：按合同条款执行。
22、违约
22.1承包人违约
除按合同条款执行外，承包人违约的具体责任如下：
（1）承包人违约逾期竣工应承担的违约责任：除按合同条款第22.1.2（2）
款约定承包人承担的违约责任外，另支付发包人工期延误每天2000元的违约金。
造成其它损失的，按实予以赔偿。如违约金不足以弥补发包人损失的，承包人
还应据实赔偿。
（2）承包人承担的工程质量未达到合同协议书约定的标准应承担的违约责
任：除按合同条款第22.1.2（2）款约定承包人承担的违约责任外，另支付发包
人工期延误每天2000元的违约金。造成其它损失的，按实予以赔偿。如违约金
不足以弥补发包人损失的，承包人还应据实赔偿。
（3）双方约定的承包人的其他违约责任。
22.2发包人违约
除按合同条款执行外，发包人违约的具体责任如下：
本合同约定发包人违约应承担的违约责任：双方协商解决
23、争议的解决
23.1争议的解决方式
发包人和承包人在履行合同发生争议，协商解决不成、不愿提请争议评审
或者不接受争议评审组意见的，双方约定选择下列（2）方式解决。
（1）向/仲裁委员会申请仲裁；
（2）向项目所在地的人民法院提起诉讼。
23.2争议评审
24.2.4争议评审组举行调查会的约定：无。
24.2.5争议评审组作书面评审意见的约定：无
23.3补充条款
23.3.1项目部主要人员（项目经理、安全检查人员、项目工长等）必须常
驻现场，否则发包人有权拒付工程款并保留有权终止合同。
23.3.2项目部人员必须与响应文件一致，原则上不允许更换，如确需更换
的，必须是不低于原资质的承包人本单位人员，并征得发包人同意。项目部人
员发生更换的，按以下标准处以承包人违约金：项目经理、技术负责人1万元/
次，其余人员3000元/次。项目部人员不能胜任其工作岗位，发包人要求更换
的，同样适用以上条款。
23.3.3承包人应严格按照本合同约定的施工工期按时或提前完工，除发包
人原因或不可抗拒因素外，承包人施工进度已存在明显工期违约，发包人有权
将部分工程以市场价指定分包给其余施工单位，市场价与中选价差额费用由承
包人负责，且发包人有权责令承包人退场并终止本合同，其已完成工程部分按
响应文件单价结算后的50%作为双方的财务决算。
23.3.4承包人必须遵守发包人相关主管部门对施工场地交通、施工噪声以
及环境保护和安全生产等的管理制度，按规定办理有关手续。承包人进出施工
场地的土石方运土车辆、材料车辆必须做好清洁措施（冲洗车轮），负责进出场
道路的保洁，不得超载超限，货箱必须加设挡板并加盖蓬布。由此造成的成本
增加，已包含在发包价中。
23.3.5承包人应积极配合发包人、总承包单位实施项目移交，否则发生的
缺陷修复费用发包人有权从承包人的质保金中扣除。
24.3.6承包人在施工过程中出现偷工减料、使用不合格材料或出现重大安
全事故等情况支付违约金（1万元~10万元/次）。
23.3.7本工程竣工验收合格后，承包人负责完成归档工作，归档工作中发
生的全部费用均由承包人承担。
23.3.8承包人应保证送审竣工结算资料的真实、完整无遗漏，并应一次性
送审，未征得审计机关同意的情况下，不得补报结算及补充竣工资料，否则，
由此带来的损失由承包人全部承担。
23.3.9承包人应积极配合审计部门工作，任何拖延、推诿、拒绝配合审计
部门工作的行为视为违约，将被处以违约金处罚。
23.3.10承包人须按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59—99）、《四川省建
筑施工现场安全监督检查暂行办法》为基准，按《宜宾市市级安全文明施工标
准化优美化工地评审办法》的要求建设标化工地，同时必须满足现场代表和项
目业主要求。
工程质量保修书
发包人（全称）***
承包人（全称）：
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》
和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对“XXXX”签订工程质量保修
书。
1、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章规定和双方约定，承
担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水
要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水
管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双
方约定如下：
按国务院第279号令（2000年1月30日发布）即国务院“建设工程质量管
理条例”执行。
2、质量保修期
2.1双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保
修期如下：
(1)地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
(3)装修工程为2年；
(4)电气管线、给排水管道、设备钢结构工程为2年；
(5)供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；
(6)住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为2年；
(7)其他项目保修期限约定如下：防腐工程为3年，其余无特别约定的
为2年。
2.2质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
3、质量保修责任
3.1属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内
派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
3.2发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现
场抢修。
3.3对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》
的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单
位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。
3.4质量保修完成后，由发包人组织验收。
3.5质量保修金的返还时间：质量缺陷责任期两年，两年期满，无施工质量
问题无息付清。
4、保修费用
4.1保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
5、其他
5.1双方约定的其他工程质量保修事项：中选签订合同时另行协商。
工程保修金为施工合同结算价的3%，从工程结算价款中扣除。
5.2本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同
签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人（盖章）：承包人（盖章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
经办人:***
2026年月日2026年月日
| 期ETAD日 | 12 | 34 | 5 | 6789101 | 11 | 21314151 | 61718192021222324253H23参12J201设备基座（H=650）H1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%8.700（结）1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%排烟风机基础做法详见结施冷却塔基础，高度H=10006.000（结）滴水板(余同)2%参12J2011H21做法详见结施2%滴水板(余同)铁爬梯管道出屋面预留洞GFE5%-J42山墙5%DC1H21B滴水板(余同)滴水板(余同)管道出屋面预留洞2%冷却塔基础，高度H=10002%6.000（结）2%补风风机基础铁爬梯做法详见结施做法详见结施8.700（结）1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%A16171819202122232425 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人签NGISRETNUOC会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业ICEPS专 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期ETAD日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人签NGISRETNUOC会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业ICEPS专 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间板上留洞：300X300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 8.700（ | 结） | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12J2012A156.000（结）屋面变形缝(余同)滴水板(余同) | 排烟风机基础做法详见结施6.000（结） | 6.000（结） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排烟风机基础做法详见结施6.000（结） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参12J201参12J201檐口2%2%2%2%2%2%2%滴水板(余同)2% | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁爬梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -J422% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G | 管道出屋面预留洞1H21 | 管道出屋面预留洞1H21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 山墙 | -J42 | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5% | 5% | -J | 42 | 屋脊 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 1H21参12J201 | 参12J2011H21 | 参12J201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管道出屋面预留洞铁爬 | 梯 | 滴水板(余同)6.000（结）2%2A1512J201 | 2%2%2% | 滴水板(余同)2% | 2% | 滴水板(余同)6.000（结） | 管道出屋面预留洞补风风机基础2%做法详见结施 | 2%6.000（结） | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 补风风机基础6.000（结）做法详见结施屋面变形缝(余同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.700（ | 结） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1 | % | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生间板上留洞：300X300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：1、主车间屋面坡度5%，附房屋面排水坡度2%（排水方式为有组织外排水）5、屋面变形缝做法参照国标图集12J201-1第A15页2。8、设备专业板上留洞详见相关设备专业图纸。 | *** | 资质等级GRADEOFQUALIFICATION | 证书编号CERTIFICATENO. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、所有外墙变形缝见国标图集04CJ01-1第21页1。6、屋面滴水板（C20混凝土现浇,双向配筋∅4@200）通长设置，9、排烟风机基础顶标高为6.850；补风风机基础顶标高为6.650。 | 单位***UNIT | 子项SUBITEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、屋面检修梯采用图集02J401第82页。遇屋面变形缝断开，宽度1000mm,厚度60mm。10、设备基础屋面建筑做法参见国标图集12J2013H23。 | 项目1#厂房屋面防腐工程PROJ. | 图名DRAWINGNAME | 屋顶平面图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、卫生间排气道留洞出屋面做法参12J201第H23页4。7、排烟风机基础顶标高为6.550；补风风机基础顶标高为6.650。11、总风道层墙上留洞尺寸及洞底标高详见门窗表。 | 专业建筑比例1:200SPECISCALE | 阶段PERIOD | 施工图 | 图号DRAWINGNO. | 第张共张SHEETOF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期ETAD日 | 白色涂料外墙灰色彩钢板屋面白色涂料外墙9.3009.3006.6006.6006.0006.000±0.000灰色面砖外墙0.2000.200灰色面砖外墙0.200-0.300-0.30011-25轴立面图251:200白色涂料外墙灰色彩钢板屋面白色涂料外墙6.6006.6006.0006.000±0.0000.200灰色面砖外墙0.2000.200灰色面砖外墙-0.300-0.3002525-1轴立面图11:200白色涂料外墙9.3009.3008.2308.2306.6006.6006.0006.000±0.000-0.300灰色面砖外墙-0.300AHH东、西立面图1:200A9.3009.3008.2308.2306.6006.6006.0006.0004.2004.200±0.000-0.300-0.300HGFEDCBA2-2剖面图1:500 | ||||||||||||
| 人签NGISRETNUOC会 | |||||||||||||
| 业ICEPS专 | |||||||||||||
| 期ETAD日 | |||||||||||||
| 人签NGISRETNUOC会 | |||||||||||||
| 业ICEPS专 | |||||||||||||
| *** | 资质等级GRADEOFQUALIFICATION | 证书编号CERTIFICATENO. | |||||||||||
| 单位***UNIT | 子项SUBITEM | ||||||||||||
| 项目1#厂房屋面防腐工程PROJ. | 图名DRAWINGNAME | 立面图、剖面图 | |||||||||||
| 专业建筑比例1:200SPECISCALE | 阶段PERIOD | 施工图 | 图号DRAWINGNO. | 第张共张SHEETOF | |||||||||
| 8.230 | 8.230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 3.00.9 | 3.3502.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2006.73.900 | 6.700 | 4.2003.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±0.000 | 3.450 | 00 | 3.4503.000 | 3.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4703.4503.3003.4503.0003.0003.0003.0003.0003.000 | 2.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3002.7002.3004.4000.7000.9000.9002.7000.7002.0002.000 | 00 | 2.4002.300 | 0.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.700 | 0.7000.700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.500 |
| 9.3009.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.230 | 6.7003.4500.700 | 8.230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.02. | .400 | 2.700 | 3.3502.750 | 2.500 | 3.8502.750 | 3.4500.700 | 6.7 | 00 | 300 | 3.1. | 000 | 3.0 | 00 | 300 | 0 | 300 | .400 | 900 | 4.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±0.000 | 3.9004.2003.450 | 3. | 3.450 | 3.450 | 5.470 | 3. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.0000030020.9000.7000.900 | 3.0003.0003.0003.0002.703.0003.0003.0002.2.4.4002 | 2.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0.700 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | 0.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | 2.700 | 0.7000.7000.900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.700 | 6.700 | ||||||||||
| ±0.000 | |||||||||||
| 6.7006.800 | 6.8006.700 | ||||||||||||||||||||||||
| 总风道 | 4.000 | 总风道 | |||||||||||||||||||||||
| ±0.000 | 3.000 | 吊顶前纺车间3.000 | |||||||||||||||||||||||
| 1#变配电室 | 2#变配电室 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.000 | |||||||||||||||||||||||||
剑鱼标讯四川招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息，免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。
