【招标公告】宜宾工电段增设电力远动主站工程采购公告

宜宾工电段增设电力远动主站工程项目询价邀请函
四川君瑞豪建筑工程有限公司、内江嘉鑫建设工程有限公司：
一、询价项目：
宜宾工电段增设电力远动主站工程项目
二、邀请询价对象：
四川君瑞豪建筑工程有限公司、内江嘉鑫建设工程有限公司
三、项目概况与比选范围：
（一）建设地点：宜宾工电段段机关。
（二）询价范围：宜宾工电段增设电力远动主站工程。
（三）计划工期：180天。
（四）最高限价：12.3029万元。
四、询价依据：
谈判项目宜宾工电段增设电力远动主站工程，以《成都局集团公司关于下达2026年技改、大修及安全生产费资本化投入预安排计划的通知》（成铁计统函〔2025〕446号）下达投资计划，以《概预算审查所关于宜宾工电段增设电力远动主站工程施工设计的批复》（概审技〔2026〕269号）完成设计批复，建设资金来自技改资金。项目已具备谈判条件，现邀请贵公司与我单位就该项目合同金额及其他相关事项进行谈判。”经2026年05月22日段领导班子决策机制程序决策（宜宾工电段党政联席会会议纪要【2026】16号），宜宾工电段增设电力远动主站工程项目外包以询价方式确定施工单位。
五、询价单位标准：
（一）资格要求：
1.入选零小工程管理平台施工单位信息库单位。
2.参选人不存在下列的情形：
（1）被责令停业的；
（2）被暂停或取消参选资格的；
（3）财产被接管或冻结的；
（4）有骗取中选或严重违约或重大工程质量安全问题等被取消合作资格的。
（二）诚信要求。
1.参选人不得存在下列情形：
（1）在规定期限内有行贿犯罪记录的；
（2）在规定期限内被拒绝合作的；
（3）在规定期限内存在失信情形的。
（三）信誉要求：
1.参选人在2023年04月至2026年05月（递交询价报价文件之日起前_3_年内）没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁。
2.参选人在2023年04月至2026年05月（递交询价报价文件之日起前_3_年内）中不曾在任何合同中违约或被逐或因自身原因而使合同被解除。
3.参选人及参选人法定代表人在2023年04月至2026年05月（递交比选申请文件之日起前1年内）不曾有人民法院生效判决、裁定认定的行贿犯罪记录。
4.参选人未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单，参选人未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单，未被纳入国家铁路局公布的失信行为“黑名单”。
（四）资质条件、能力：
1.资质要求：建筑施工总承包三级及以上资质证书。
2.项目负责人：参选人拟派项目经理须具备/专业二级及以上注册建造师执业资格和有效的安全生产考核合格证书（B证），且未在其他在建工程项目任职。
3.人员方面具有相应的施工能力（资金能力不做要求）。
（五）需要补充的其他内容。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同参选人，不得参加同一询价项目。
六、询价会议时间、地点、要求：
（一）报价文件送达截止时间：2026年06月02日。
（二）会议时间2026年06月02日15:00。
（三）会议地点：宜宾工电段205会议室。
（四）报价文件：
1.参选人资信文件：营业执照、资质证书、安全生产许可证及相关资信文件。资信文件在有效期内。
2.施工组织（2份）
3.文件份数：2份(含U盘)。
4.报价文件各页加盖单位公章，采用左侧装订方式胶装成册，密封，并在封套的封口处加盖参选单位章（鲜章）；未按询价文件要求密封、逾期送达、未按指定地点送达、未盖单位章送达的报价文件按废标处理。
5.报价文件的真实性要求：参选人所递交的报价文件应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。如报价文件存在虚假情况，在评审阶段将按废标处理；中选通知书发出后发现的，将取消其中选资格，并在零小工程管理平台对施工单位评价进行扣分。
6.单价和总价保留两位小数。
七、施工单位选定办法
原则上采用资质后审，最低报价（报价低于其成本的除外）的参选人作为中选人。
八、合同及发票开具
中选人在收到中标通知书15日内到段签订工程合同、廉政合同。逾期未签订合同的中选人将列入施工单位黑名单。比选人有权另行确定施工单位。本工程按照月进度进账，中选人按现场验工计价开具增值税专用发票。
九、联系方式：
（一）联系人：***          联系电话：***
（二）报价文件邮传地址：宜宾工电段供电维修技术中心部门（四川省宜宾市叙州区樟海路22号）。